1 U 115/15 | Oberlandesgericht des Landes Sachsen-Anhalt 1. Zivilsenat | Urteil | VOB-Vertrag: Kündigung des Auftragnehmers wegen Verzögerung des Baubeginns

Follower: 0

Landesrecht Sachsen-Anhalt

Rechtsprechungen, Gesetze/Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des Landesrecht Sachsen-Anhalt

Lizenz

Keine Lizenz angegeben

1 U 115/15 | Oberlandesgericht des Landes Sachsen-Anhalt 1. Zivilsenat | Urteil | VOB-Vertrag: Kündigung des Auftragnehmers wegen Verzögerung des Baubeginns

Urteil VOB-Vertrag: Kündigung des Auftragnehmers wegen Verzögerung des Baubeginns § 5 Nr 4 VOB B 2006, § 6 Nr 7 VOB B 2006, § 9 Nr 1 Buchst a VOB B 2006

Daten und Ressourcen

njre001293724.htmlHTML
Das Dokument als HTML-Datei.
Entdecke
- Mehr Information
- Zur Ressource
njre001293724.pdfPDF
Das Dokument als PDF-Datei.
Entdecke
- Mehr Information
- Zur Ressource

Zusätzliche Informationen

Feld	Wert
Quelle	https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/perma?d=NJRE001293724
Autor	Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz des Landes Sachsen-Anhalt
Verantwortlicher	Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz des Landes Sachsen-Anhalt
Zuletzt aktualisiert	April 22, 2025, 16:15 (UTC)
Erstellt	April 22, 2025, 16:15 (UTC)
harvest_object_id	c4c6f556-6c76-4928-8e79-d30841b97f7a
harvest_source_id	3527e5aa-dbf1-41da-b899-5aace38f74a6
harvest_source_title	Landesrecht Sachsen-Anhalt